合同协议可以是口头或书面形式，但书面形式更容易证明和执行。请查看以下样例，以帮助您更好地了解和理解合同协议的写作方式和要点。
使用协议书
甲、乙双方就网络使用事宜达成以下协议，共同遵照执行：
第一条：为保证第四轮持证执法考试的正常顺利进行，要求在20xx年4月27日—29日，景泰三中三思楼的3间微机室的网速必须达到100m，甲方购买乙方的网络使用服务。
第二条：甲方向乙方支付网络使用费用人民币万元。
第三条：甲方的付款方式：本协议生效后由财政代拨付。
第四条：乙方应交付给甲方网络使用的全部真实、有效的证件以及缴费凭证。
第五条：乙方应保证网络维护正常，手续完整。
第六条：乙方违反本协议，应向甲方支付一定数额的违约金。
第七条：本协议自双方签字之日生效。本协议一式二份。
第八条：争议解决方式：1、提交白银仲裁委员会仲裁;2、依法向人民法院起诉。
甲方(签章)：乙方(签章)：
年月日年月日。
使用协议书
甲方：
乙方：
身份证号码：
甲、乙双方本着平等、互利的原则，在中华人民共和国法律、法规规定的范围内，在诚实守信、友好协商的基础上，达成以下协议：
一、甲方为乙方提供设备齐全、车况良好、运行安全可靠、证件齐全的车辆，车辆基本情况如下：
二、协议期内车辆所有权属于甲方，乙方只有使用权，不得转租、转借、抵押和进行客运以外的货运行为或其它任何侵犯甲方车辆所有权的行为。
三、乙方必须持有驾驶证，遵守交通法规，安全行驶。如在车辆使用中因违反交通法规，造成的损失由乙方全部承担。
四、乙方因使用不妥当造成车辆损失的，如轮胎单独损坏，车辆刮碰等，由乙方承担赔偿责任。
五、本协议一式两份，由甲乙双方各持一份，盖章签字后生效。
甲方(盖章签字)：
乙方(签字)：
签订时间：年月日。
使用协议书
甲乙双方在平等互利的原则上，经充分协商，达成如下协议，共同信守。
第一条商标名称、注册号：____________________。
第二条使用期限：
乙方付给甲方许可使用报酬____元，支付办法为____;。
第四条限制：
甲方可以/不得于____年____月____日至____年____月____日内在________地区使用或许可第三者使用上述注册商标。
第五条违约责任：____________________。
第六条合同发生争议，按以下第()项方式处理。
1.由仲裁委员会仲裁。
2.向____人民法院起诉。
本合同一式____份，经法定代表人签字有效，甲、乙双方各执()份。
甲方：____________乙方：____________。
代表人：____________代表人：____________。
签订时间：________年____月____日。
签订地点：____________。
商标使用许可合同备案表。
国家工商行政管理局商标局：
____________厂(公司)注册的第____________号____________商标(商标注册证的影印件/复印件附后)，根据《中华人民共和国商标法》第二十六条规定，许可________厂(公司)使用。经双方协议，签订商标使用许可合同，请予备案。
许可使用的商标：(贴商标图样，并由注册人骑缝盖章)。
许可使用的商品：____________。
许可使用期限：____________。
具体使用许可条件，见所附的许可合同副本。
许可方(盖章)：________________________。
代表人(签字)：________________________。
____年____月____日。
被许可方(盖章)：________________________。
代表人(签字)：__________________________。
____年____月____日。
使用协议书
经协商，达成本协议。
一、x镇远程教育宽带账号现有31个，其中县以上挂号站点账号29个，乡镇自行管理站点账号2个，其它账号0个。(详见站点名称及宽带账号一览表)。
二、乙方应保障甲方上网通畅。联通营业所要保证乡镇视频会议室的带宽不少于4m;村级站点带宽不少于2m;遇有上级安排的重大学习收看活动，乡镇级带宽不少于10m。
四、乡镇自行管理的站点，网费由乡镇与联通营业所定期结算。县里按照政策规定给予一定的补助。
五、按照“谁使用谁承担、谁的责任谁负责”的原则，对纳入备案管理未验收合格的站点，其20xx年以来的网费由乡镇与联通营业所协商解决。
六、宽带使用过程中出现的任何线路故障问题均可拨打10000或直接与本乡镇联通营业所主任联系申报，乙方应及时受理并负责故障的处理。
七、甲乙双方分别建立故障维修登记簿，详细记录每次故障报告时间及维修时间、故障清除情况等。登记簿由双方人员共同签字确认，每月核实后报乡镇远教站工作人员核实确认，由乡镇远教站、联通营业部将双方确认的维修情况统计表分别上报县远教中心和联通公司，逐月统计汇总，进行分析，努力提高服务水平。
八、故障开始时间以甲方申报记载并经乙方记录确认的时间为准，故障消除时间以乙方提供并经甲方确认的时间为准。故障修复时间按《电信服务规范》执行，为三个工作日之内。若国家颁布新的标准，乙方应按新标准执行。
九、违反远教宽带使用处罚规定：
1、联通营业所为村级站点专用账号接通多条线路或者未严格设置围栏导致公网私用的，一经查实，该站点该年度网费由联通营业所。
2、如带宽达不到本协议书第二条规定的标准，按故障进行处理，维修时限和费用减免按本款第4条标准执行。
3、重大收看学习活动时带宽达不到本协议第二条规定的标准，参照本款第5条标准执行。
4、修复时限内未能按时修复，经甲、乙双方共同确认，免收该站点超出时限的实际天数相关带宽使用费用。
5、每月5日、15日、20日、25日为党员集中学习日，政治意义重大，如果因故障维修时限超时导致站点影响集中学习，每次免收十天宽带使用费。因不可抗力造成的故障，不受此条款限制。
6、网络运行情况确认过程中，如有弄虚作假现象，按照“假一赔一”的原则，由责任人承担所在站点全年网费。
十、双方同意建立协商制度，加强日常沟通，及时处理影响通信质量的问题。
甲方：乙方：
负责人：负责人：
联系人：联系人：
联系电话：联系电话。
使用协议书
甲方：
乙方：
甲乙双方通过友好协商，就房屋无偿使用事宜达成如下协议：
1、房屋基本情况。
乙方无偿使用甲方坐落在房屋，建筑面积为xx平方米，用于经营。
2、使用期限，使用期限为xx年。自x年xx月xx日至x年xx月xx日。
3、甲方的权利义务。
3.1乙方在使用期间，应当妥善保管房屋，按照约定的用途使用，不得进行违法活动，否则甲方随时可以解除本协议。
3.2使用期内，出现房屋质量问题，影响乙方正常使用的，甲方应当及时维修。
4、乙方的权利义务使用期内，乙方所用的水、暖、电热水、通讯、室外环卫、房屋修缮、绿化维护等由甲方统一管理，发生的费用由乙方承担。
5、协议解除。
5.1在使用期内，甲方将乙方使用的房屋出租(卖)给第三人的，应当提前30日以书面形式通知乙方。
5.2在使用期内，甲方解除本协议的，应当提前30日以书面形式通知乙方。
6、争议解决甲乙双方如在执行本合同过程中发生争执，应首先通过友好协商解决，如双方不能达成一致意见时，向房屋所在地人民法院起诉。
7.其它。
7.1本合同一式二份，共二页双方各执一份。
7.2本合同双方签字盖章后生效。本合同未尽事宜双方另行商定。
甲方：
x年xx月xx日。
乙方：
x年xx月xx日。
使用协议书
甲方：
乙方：
身份证号：
因甲方执照登记证与车辆使用地不在同一个城市，为方便使用车辆，经协商甲乙双方达成以下协议，乙方需遵守执行：
1.小型轿车一辆登记在乙方名下，但车辆所有权仍归甲方所有。
2.乙方作为车辆的使用人，对车辆做好监管职能。车辆为公司日常办理业务使用，不得作为其他用途。
3.乙方在使用车辆时，平时做好车辆的使用记录，同时负有妥善保管和保养义务。车辆的维修、保险、保养、使用费用由甲方承担。
4.乙方在使用车辆时，不得将车辆借给公司以外的人使用，如出现此情况，带来的后果一切由乙方承担全责。
5.乙方在使用该车辆过程中，需严格遵守国家的法律法规。饮酒后驾车带来的.后果，乙方需承担全责。
6.甲方条件成熟时，随时可要求乙方将车辆过户给甲方或甲方指定的人名下。乙方需无条件配合甲方办理，所需的相关费用甲方承担。
甲方：
乙方：
电话：
电话：
签订时间：
使用协议书
合同编号：
商标使用被许可人(乙方)：
根据《中华人民共和国商标法》第四十条和《商标法实施条例》第四十三条的规定，甲乙双方遵循自愿和诚实信用原则，经协商一致，签定本商标使用许可合同。
一、甲方将已注册的使用在类商品上的第号商标许可乙方使用在类商品上。
二、许可使用的形式(独占、排他、普通)。
三、许可使用的期限自年月日起至年月日止。合同期满，如需延长使用时间，由甲、乙双方另行续订商标使用许可合同。
四、甲方有权监督乙方使用注册商标的商品质量，乙方应当保证使用该注册商标的商品质量。具体措施为。
五、乙方必须在使用该注册商标的商品上标明自己的企业名称和商品产地。
六、乙方不得任意改变甲方注册商标的文字、图形或者其组合，并不得超越许可的商品范围使用甲方的注册商标。
七、未经甲方授权，乙方不得以任何形式和理由将甲方注册商标许可第三方使用。
八、注册商标标识的提供方式：
九、许可使用费金额、计算方法及支付方式：
货梯使用的通告
尊敬的业主/住户:。
由于11栋1单元货梯信号接触器使用频率过高被烧坏，从即日起货梯暂停使用。物业中心已经联系电梯公司及厂家，待厂家将材料送来后立即处理。预计三天内恢复使用。
由此给您带来的不便，敬请谅解!
若有疑问，请致电富丽城物业服务中心客服电话:。
xx物业服务中心。
/10/02。
大家好!
为了保障小区电梯正常运行，*园物业服务中心在雨季来临之前将安排施工单位对小区内c栋电梯井基坑进行维修改造，因防水工艺需要需浇筑混凝土，在地坑周边做模，模具高度影响了电梯的安全运行，需暂停货梯进行维修。
具体施工计划如下:。
电梯维修计划位置/编号。
日期时间
c栋货梯。
x年4月24日至x年4月25日。
24日上午09:00至25日上午09:00。
请勿使用正在维修养护中的电梯，给您出行带来的不便敬请谅解，如您有其他需求和建议，请您随时与我们联系，*园物业服务中心前台24小时服务电话:027-86716128。
*园物业服务中心祝您及家人生活愉快!
z物业服务有限公司。
*园物业服务中心。
x年四月**日。
各部门、各单位：
根据《电梯使用管理与维护保养规则》(tsgt5001-)及11月4号国务院安委办电梯督查组对我校电梯使用维保情况抽查反馈意见就我校电梯使用的相关事宜通知如下：
三、无物业管理楼宇(学生食堂、教工餐厅等)的电梯按使用单位“谁使用谁负责”原则，由使用单位负责其日常卫生，异常状况的应急、报修等，协助管理单位做好电梯管理。
四、有物业管理楼宇(行政楼，公共教学场所等)的电梯，由物业负责其日常卫生，异常状况的应急、报修等，协助管理单位做好电梯管理。
五、保持电梯机房应急通道的畅通无阻，任何单位、个人不得占用电梯机房通道。
特此通知。
附：须整改拆除的电梯机房通道。
1、北区萃园一食堂客梯机房通道。
2、亿恒酒店货梯机房通道。
后勤管理处。
x年12月2日。
使用协议书
甲乙双方根据《中华人民共和国农村土地承包法》、《江苏省农村土地承包经营权流转办法》和《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，就农村土地承包经营事宜经甲乙双方协商一致，特订立此合同。
一、承包地点：_____________。
二、承包面积：_____________。
三、承包期限：甲方将土地自__年___月___日起至__年___月___日止，承包给乙方经营。
四、承包价格：每年，乙方采用每年以现金方式一次性付清承包金。
五、甲方积极配合乙方做好土地丈量、土地上的青苗费由乙方负责。
六、经甲乙双方办理手续后土地使用权归乙方至合同结束。如有纠纷乙方负责处理。
此合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字后生效。
甲方：_____________乙方：_____________。
日期：_____________日期：_____________
道路使用协议书道路使用协议书
承包人：
经过邀请招标，发包人确定为路面工程施工单位。依照《中华人民共和国合同法》、及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。
一、工程项目。
1.1工程名称：xxx道路路面工程。
1.2工程地点：位于xxxxxxxxx内。
1.4承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。
1.5合同价款：合同总价（暂定）元单价（综合单价包干）大写元。
1.6质量标准：合格。
1.7工期：工程总日历工期天。具体开工日期以招标单位书面通知为准。
二.技术标准及图纸。
2.1图纸：发包人提供。
2.2技术标准：
2.2.1执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、xx州相关技术标准、规范；
2.2.2质量评定执行相关质量检验评定标准。所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告。
三.双方权利和义务。
3.1发包人的权利和义务。
3.1.1发包人委派的业主代表：姓名：职务：对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。
3.1.3发包人主要工作：
3.1.3.1负责场地三通一平；
3.1.3.2确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人并进行现场交验；
3.1.3.3提供地下管线布置图、有关隐蔽障碍物资料；
3.1.3.5进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序；
3.1.3.6按合同约定支付工程款。
3.2承包人的权利和义务。
3.2.1项目经理姓名：职务：项目经理代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。
3.2.2承包人主要工作：
3.2.2.1本合同签订后收到发包方通知之日起2天内，承包人进场完成施工准备。
3.2.2.2严格按照发包人提供的施工图进行施工，不得擅自更改设计要求及工程内容。
3.2.2.6工程竣工验收后2周内向工程施工总承包单位提供肆套竣工图及竣工资料；
3.2.2.7负责所施工工程的验收通过，并保证相关部门的开通。
四、工程价款。
4.1本工程采用综合单价方式，此价格涵盖了完成该工程项目所需的包括所有。
土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、赶工措施费、开办费、机械进出场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用。该单价在合同实施期间保持不变，不受市场价格及政策性价格的调整而增减。
4.2设计变更所增加的费用，有合同单价的按合同单价，没有合同单价的根据。
伊犁地区有关文件进行编制,设计变更中所增加的材料：报价书中有的按报价书，报价书中没有的承包人应报所需材料的名称、品牌、规格型号、等级、产地、价格，经发包人审定后方可使用，并作为结算依据。
4.3工程报价单详附件，工程量按实结算。
4.4结算审计承包人付费执行五、工程价款的支付。
5.1工程无预付款,待工程完工后经甲方验收合格并收到合格竣工资料后，乙方。
六、安全文明施工。
6.1承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制。
度的规定，精心组织、文明安全施工；发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。
6.2承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由承包人自行负责。
并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。
七、竣工验收。
7.1承包人在工程具备竣工验收条件前24小时通知发包人组织竣工验收。发。
包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收，并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改，并承担自身原因造成整改的费用。
7.2承包人在通过竣工验收合格后7天内向发包人提供符合上海市城市建设档案管理要求的竣工资料肆套。竣工资料包括文字资料、竣工图、工程照片，并提供相应的电子文档资料。
八、违约责任。
8.1发包人违约：
8.1.1因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。
8.2承包人违约：
8.2.1因承包人原因，未按本合同工期按时竣工，每延误一天，承包人按3000元/天向发包人支付逾期违约金，并承担由此给发包人带来的全部损失。
8.2.2因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责，并且向发包人赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因承包人工程质量不符合要求，发包人、总承包单位提出整改要求之日起7天内承包人仍未予以完善的，发包人、总承包单位有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由承包人承担。
8.2.3承包人在施工过程中弄虚作假，采用不合格工程材料的，除责令返工并赔偿损失外，每发现一次处违约金5000元的罚则。
8.2.4如施工完毕后，未能通过相关部门的验收及开通，招标方将不予以支付剩余的工程款，直到验收合格并开通后，发包人无息支付。
九、争议。
9.1在履行合同过程中产生争议时，双方首先本着友好态度协商解决；若协商不成，可向合同履行地有管辖权的人民法院提起诉讼。
十、合同生效与终止。
10.1本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效；
10.2合同订立时间：年月日；合同订立地点：
10.3发包人、承包人履行合同全部义务，承包人向发包人交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。
十一、合同附件。
11.1投标文件。
11.2招标文件。
11.3道路平面图。
11.4xxxxxx集团工程预算书。
十二、合同份数。
12.1本合同正本贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力；
12.2副本陆份，双方各执叁份。??本合同其它未尽事宜双方可另行签订补充协议明确。
发包人：（公章）。
委托代理人：
电话：
传真：
签订地点：
承包人：（公章）委托代理人：电话：传真：签订时间：工程质量保修书。
发包方（全称）：xxxxxxxxxx。
承包方（全称）：
xxxxxxxx有限公司xxx道路路面工程在合理使用期内正常使用，双方协商一致签订工程质量保修书，承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容。
质量保修范围包括：
承包方对本工程承包范围内的所有工程项目承担工程质量保修责任。
二、质量保修期。
根据有关约定，本工程的保修期如下：自工程竣工验收合格之日起计算，本工程涉及的全部内容保修期为壹年。
其他项目保修期限约定如下：
三、质量保修责任。
1．属于保修范围、内容的项目，承包方应当在接到保修通知之日起三天内派人保修。承包方不在约定期限内派人保修的，发包方可以委托其他单位修理，费用由承包方承担。
2．发生紧急抢修事故的，承包方在接到事故通知后，应在八小时内到达事故现场进行抢修。承包方不在约定期限内派人保修的，发包方可以委托其他单位修理，由此产生的费用及损失均由由承包方承担。
公司。
货梯的安全使用管理制度货梯安全使用注意事项
大家好!
为了保障小区电梯正常运行，*园物业服务中心在雨季来临之前将安排施工单位对小区内c栋电梯井基坑进行维修改造，因防水工艺需要需浇筑混凝土，在地坑周边做模，模具高度影响了电梯的安全运行，需暂停货梯进行维修。
具体施工计划如下:。
电梯维修计划位置/编号。
日期时间
c栋货梯。
xxxx年4月24日至xxxx年4月25日。
24日上午09:00至25日上午09:00。
请勿使用正在维修养护中的'电梯，给您出行带来的不便敬请谅解，如您有其他需求和建议，请您随时与我们联系，*园物业服务中心前台24小时服务电话:027-86716128。
*园物业服务中心祝您及家人生活愉快!
z物业服务有限公司。
*园物业服务中心。
xxxx年四月**日。
货梯的安全使用管理制度货梯安全使用注意事项
1、禁止携带易燃、易爆或带腐蚀性的危险品乘用电梯。
2、在电梯运行过程中，请勿在电梯内蹦跳。
3、不允许超载使用电梯，避免发生意外。
4、请勿在轿门和厅门之间逗留，严禁依靠在电梯的轿门或厅门上。
5、严禁撞击、踢打、撬动，或以其它方式企图打开电梯的轿门和厅门。
6、在电梯开关门时，请不要直接用手或身体阻碍门的运动，这样可能造成夹伤的危险。正确的方法是按压与轿厢运行方向一致的层站召唤按钮或轿厢操纵箱开门按钮。如运送货物时需要延时关门时间，请按下轿厢内操纵板上“hold”键。
7、严禁人员在无货物载运时乘坐货梯。
8、严禁无电梯操作证者使用电梯。
9、严禁乘坐明示处于非安全状态下的电梯。
紧急事件发生时的对应措施：
遇火灾，地震或其它灾害时，请不要使用电梯。
困人事故发生是的对应措施：
1、请乘客保持冷静，轿厢内部不是完全封闭结构，没有窒息危险。
2、使用紧急通话装置或其它通讯工具与电梯管理员或外界取得联系。
3、请勿强行打开电梯门，防止高空坠落或受伤，等候专业人员救援。
货梯的安全使用管理制度货梯安全使用注意事项
各部门、各单位：
根据《电梯使用管理与维护保养规则》(tsgt5001-xxxx)及11月4号国务院安委办电梯督查组对我校电梯使用维保情况抽查反馈意见就我校电梯使用的相关事宜通知如下：
三、无物业管理楼宇(学生食堂、教工餐厅等)的电梯按使用单位“谁使用谁负责”原则，由使用单位负责其日常卫生，异常状况的应急、报修等，协助管理单位做好电梯管理。
四、有物业管理楼宇(行政楼，公共教学场所等)的电梯，由物业负责其日常卫生，异常状况的应急、报修等，协助管理单位做好电梯管理。
五、保持电梯机房应急通道的畅通无阻，任何单位、个人不得占用电梯机房通道。
特此通知。
附：须整改拆除的电梯机房通道。
1、北区萃园一食堂客梯机房通道。
2、亿恒酒店货梯机房通道。
后勤管理处。
xxxx年12月2日。
货梯使用的通告
各部门、各单位：
根据《电梯使用管理与维护保养规则》(tsgt5001-)及11月4号国务院安委办电梯督查组对我校电梯使用维保情况抽查反馈意见就我校电梯使用的相关事宜通知如下：
三、无物业管理楼宇(学生食堂、教工餐厅等)的电梯按使用单位“谁使用谁负责”原则，由使用单位负责其日常卫生，异常状况的应急、报修等，协助管理单位做好电梯管理。
四、有物业管理楼宇(行政楼，公共教学场所等)的电梯，由物业负责其日常卫生，异常状况的应急、报修等，协助管理单位做好电梯管理。
五、保持电梯机房应急通道的畅通无阻，任何单位、个人不得占用电梯机房通道。
特此通知。
附：须整改拆除的电梯机房通道。
1、北区萃园一食堂客梯机房通道。
2、亿恒酒店货梯机房通道。
后勤管理处。
x年12月2日。
货梯的安全使用管理制度货梯安全使用注意事项
1、服从分配，完成本职工作，每天对轿厢内、外以及周边杂物进行清扫。
2、从事电梯操作人员应经质量技术监督部门进行安全培训并考试合格，取得操作证后，方能上岗操作。
3、每日工作开始时，使货梯上下运行数次，检查有无异常现象，并检查清理厅、轿门地坎有无异物，在确定无故障的情况下，方可正常运行。
4、在机组检修期间做好厢内清洁工作并对施工人员运送的物料进行检查，有权制止任何施工人员运送超过货梯荷载重量的物料。
5、货梯运行时如出现故障，立即电话通知安全管理员，由专业维修人员到厂进行修理。
6、对于违反规定、规程的行为，操作者有权、有义务及时制止并向上级领导反映。
8、禁止将电梯交给无证人员操作。
9、机房禁止无关人员进入。
二、货梯管理规定货梯是输送物料主要工具，为确保电梯安全正常运行，并做以下规定，希望大家共同遵守。
1、货梯内禁止吸烟、吐痰、涂污和乱扔杂物。
2、货物运载时操作人员应爱护电梯，不得连续按动或敲击按钮，不得长时间站在轿厢门中间阻止电梯运行。
3、货梯运行中发生故障，应立即拨安全管理员电话，在拨打电话后安静等待，由专业维修人员排除故障，开启轿门，禁止敲打、撬动电梯轿门及设施。
4、用货梯运载其他非生产物品，搬运时应轻搬轻放，不得损坏电梯及公共设施，禁止运载、超大、超宽、超重等物品。
5、使用货梯运送保温棉、细碎杂物时，需在轿厢地面敷设彩条布，将杂物等包裹严实，防止杂物通过轿厢通风口进入货梯竖井内，影响货梯安全运行。
6、货梯指定操作人员需在接班前检查货梯是否能够正常使用、外关是否完好、轿厢内是否存有杂物，如有异常通知班长，做好记录并做处理。
7、货梯在投运期间由各横值直接管理，电梯作业人员负责操作及检查等工作。
1、在开启电梯厅门进入轿厢之前，必须先确认轿厢是否停在该层。
2、操作人员在工作时间内，不得擅自离岗位。
3、操作人员应负责监督货梯的载重不超过额定重量。
4、货梯在工作时，严禁在机房擦拭、润滑或修理机件。
5、货梯发生故障或有失正常工作时应立即通知安全管理员，如发现有危险性或可能造成人身、机械事故时，应立即停用，切断货梯总电源，上报分厂，待修复并进行详细检查后，才可使用。
6、吊厢顶上，除去属于货梯的固定设备外，不得存放其它物件;除检修人员外，其它人不允许进入。
7、运载的物品应尽可能稳妥地放在轿厢中间，避免在运行中倾倒。
8、当电梯使用完毕后，电梯轿厢应停于基层。
9、电梯检修时，应在厅门处挂“电梯检修停止运行”警示牌。
使用协议书
甲方：
乙方：
甲乙双方互为邻居，为双方和睦相处，经双方协商，拟就甲方座向（做东朝西）靠左，乙方座向（做东朝西）靠右的一楼四个立柱（包含地下基础）及大梁永久共管。该立柱位于四川省南充市政府20xx年给双方拆迁安置土地上。
一、此四个立柱为甲方修建，占用甲乙双方各一半土地，乙方于签订此协议前已支付建筑费用5000元人民币给甲方。双方在立柱上的'砖墙为各修各的18墙和大梁，大梁钢筋相连。因此双方约定该立柱所在的土地权属及四个立柱（包含地下基础）及大梁为双方共同拥有。并在以后双方的房屋证书上注明共管性质。
二、双方约束。
1.双方现行居住和改建房屋必需6+1层以内（6+1解释：规划为6层，顶层为跃层的住宅），相邻两通屋不得将层数加高至7层或以上，如需加高，需得到正规安全认证机构书面确认下加高。
2、相邻一方需要搬迁，不允许拆除或拆走共管立柱，大梁，包括地下基础；搬迁方不得找另一方支付任何费用，同时搬迁方必须在确保对方房屋安全的情况下拆除自己这边房屋。
3、共管立柱，大梁的维修，应由双方协商出资出力共同承担。
4.对因继承，买卖等得后来所有者，此协议同样有效，同时甲乙双方都需要转让前提前告知后来者明确所有权为共管并遵守协议。
三、若一方违约，须支付另一方费用二万元人民币。同时如因一方擅自加高楼层或拆除自己一方房屋等时造成另一方房屋出现安全隐患，需按照在正规鉴定机构下评估房屋安全隐患损失金额的贰倍赔偿。
此议书一式贰份，双方各执一份，双方签字有效。
甲方签字：
20xx年x月xx日。
乙方签字：
20xx年x月xx日。
使用协议书
甲方：
乙方：
身份证号码：
丙方(担保方)：
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规之规定，因工作需要，乙方须使用甲方的车辆，丙方自愿为乙方提供担保。为了规范乙方安全驾驶和安全用车，三方在自愿、平等、公平的基础上，经甲乙丙三方协商一致，就用车事宜达成如下条款：
一、甲方所有的类型车辆，车牌号码车辆完好，证件齐全，甲方同意该车辆由乙方本人使用。
二、协议期限：20xx年x月xx日至20xx年x月xx日。
三、乙方在驾驶车辆过程中，不得饮酒、服用药品、精神麻醉药品后驾驶车辆，应遵守交通规则，不得超速、闯红灯、乱调头等，否则所出现的违章、罚款等其他一切行政处罚均由乙方承担。
四、本协议有效期限内，在乙方驾驶期间发生的一切安全事故和交通事故均由乙方承担。
五、乙方在驾驶车辆时，应妥善保护车辆，如发现车辆有问题，应及时告知甲方经甲方同意后送修，不得开问题车辆上路。应保管好车辆，如因乙方过失导致车辆被盗或车辆遭人为损坏的，均应由乙方承担全部赔偿责任。
六、乙方应定时保养车子，要经常保持车辆的安全性能，乙方应定期在指定地点对车辆保养护理，保养费自由甲方承担。若因乙方未尽以上职责，造成车辆损坏，则由乙方承担全部赔偿责任。
七、本协议有效期内用车燃油费、过路过桥费、保养费、停车费等由乙方凭合法单据来向甲方报账，甲方凭合法票据报销。
八、乙方不得利用车辆从事违法犯罪活动，不得将车辆出借或出租给他人使用，否则发生的一切交通事故或安全事故均由乙方承担全部责任，同时造成甲方车辆损坏的还应承担赔偿责任。
九、乙方应严格履行本协议约定，如有违反，乙方还要赔偿因此给甲方造成的损失。
十、丙方自本协议签字之日起对本协议内容已经知悉，并且自愿为乙方履行本协议的所有内容承担连带担保责任。
十一、乙方关于安全驾驶等管理规定，按照国家交通法规办理。
十二、本协议经三方签字后生效，一式三份，甲、乙、丙三方各执一份具有同等法律效力。
甲方。
乙方：
丙方：
20xx年x月xx日。
货梯的安全使用管理制度
1、检查拽引机是否安装完好、可靠（包括检查拽引电机、蜗轮、蜗杆、制动器、拽引绳轮、机座等）。
2、检查拽引钢丝绳是否有断股，连接轿箱、平衡对重是否坚固可靠。
3、检查平衡对重侧重量与轿箱重量比例是否符合指标范围，对重块是否用压板压牢等。
4、检查导向系统的安装、导轨的固定与连接情况是否良好。
5、检查导轨加油情况及加油盒中的油量。
6、检查轿箱情况，（包括轿箱、安全钳、安全窗、导靴、自动开门机、平层装置、操纵箱、轿箱内指层灯、警铃、应急电话等）。
7、检查电梯机械安全装置（包括限速器装置、安全钳装置、限速钢丝绳装置、限速钢丝绳张紧装置、各层厅门门锁、极限开关、缓冲器装置、安全窗装置、人力拽引轮、安全触板、超载装置、速度控制联动机构等）。
8、检查电力拖动系统，（包括电梯电机拖动系统、变频变压调速系统）。
9、检查电气控制系统，（包括自动门开关线路、轿箱指令控制与厅外招换控制、指层线路与定向控制、电梯的启动加速与减速平层控制、超载控制、消防运行等）。
10、检查电气安全装置，（包括电气安全保护系统、终端越位应急系统、中途停止应急系统、报警系统、照明系统、应急电源等）。
11、检查清理机房、机组、轿箱、底坑卫生，底坑要防止有水进入。
12、检查电梯及机房各标识位置，检查盘车工具是否完备。
13、检查机房通风、防尘、降温、地面处理情况是否符合要求。
1、经常巡查电梯性能是否安全可靠，有司机的货梯要严格控制载重量及防止超长超高货物进入而损坏货梯，观光客梯严禁载货。货梯载货货物质量较大时，应将货物放在轿箱的中央位置，防止轿箱倾斜。
2、经常检查电梯自动开门、关门控制，检查门槽地沟有无杂物堵塞，经常清理门槽。
3、经常巡查电梯的内、外招换控制，检查其各点动作是否正常。
4、经常检查制动减速控制、平层停车控制。
5、巡查电梯的安全保护系统，（包括超速断绳保护、层门锁保护、电梯门的安全保护、上下端站的减速保护、上下方向限位保护、缺相和错相保护，有司机货梯应由司机控制电梯上下试运行数次，观察并确定电梯的开门、启动、运行、选层、换速、平层停靠开门、上下端站限位装置、安全触板、信号登记和消号等性能）。
6、检查拽引轮、拽引钢丝绳、限速器、限速钢丝绳情况。
7、按时填写运行记录、报表及运行日记。
8、做好轿箱、轿箱门及其他可见部分的卫生工作，做好电梯机房的通风与清洁工作。